真亮法律事務所近期承辦一個案件,店家委託資訊公司架設購物網站,雖然有簽訂契約,可是內容簡陋,如果雙方誠信履約,或許無礙商誼,但壞就壞在已經超過履約期限,資訊公司遲遲無法完成網頁工作。店家因為不懂問題何在,只能依契約付款,經三番兩次要求資訊公司完成工作,店家只好求助於真亮法律事務所,經分析後真亮法律事務所所長林亮宇律師及王雲玉律師建議應先繕發存證信函,通知資訊公司限期依約完成工作,否則將終止契約,資訊公司仍置之不理之下,真亮法律事務所再次協助店家繕發存證信函終止契約,並代理店家對資訊公司提出返還價金的訴訟。
承攬架設網站的資訊公司,在訴訟中主張未能完成工作,是店家要求新增、更改功能及店家的軟硬體等問題,且雙方應有默示合意延長完工時間…等推諉之詞,但經真亮法律事務所林亮宇律師及王雲玉律師針對繁複的契約內容及約定,鉅細靡遺向法院進行說明與論述,尤其契約原先約定的履約期間為5個月,資訊公司遲至3年仍無法完成工作,已無從期待雙方繼續維持契約關係,成功說服法院,判決資訊公司應返還店家「已付全部價金」,就此部分獲得勝訴判決。
本案發生糾紛的主要原因,在於簽訂契約時,約定承攬的內容範圍不夠明確,契約文字也不夠清楚…等。因此,真亮法律事務所提醒各位朋友,撰寫各式契約時,應洽詢專業的法律事務所協助,瞭解每一份契約的風險所在,避免日後發生糾紛。真亮法律事務所的專業協助,能讓您的事業節省金錢、人力及時間,避免可能發生的風險,提升企業經營的效益,更有利於企業的長遠發展。
📍如果有任何問題,歡迎與真亮法律事務所聯絡:
-
商品雇主佯稱每日約定上班時間為9小時,無情資遣員工之後又不給加班費,經員工委任真亮法律事務所提出訴訟,【成功】爭取超過130多萬的加班費與提繳勞工退休金!
-
商品借錢賴帳不還,債權人經委託真亮法律事務所提出【訴訟】,獲判【勝訴】確定!
-
商品已完成廢水處理工程,業主竟藉故拒絕給付工程款,經委任真亮法律事務所,爭取【工程款】成功【確定】。
-
商品分割共有物經委任真亮法律事務所,以最合理之變價分割方式【成功】判決確定。
-
商品當事人被人倒債多年,將債務人土地拍賣,竟有第三人主張債權有問題,提起分配表異議之訴,經委託真亮法律事務所辦理,駁回【第三人】主張,順利取回金錢【確定】!
-
商品六十餘年前的土地信託給親戚,經歷二代後要求返還土地遭到拒絕,經委託真亮法律事務所,【成功】取回土地判決【確定】。
-
商品配偶無理起訴要求家庭生活費,經委任真亮法律事務所,【成功】確保權益,【勝訴】確定
-
商品出租廠房遇奧客,經委任真亮法律事務所,判決房客應【返還廠房及賠償】。
-
商品親屬間產生口角,一實失慮發生肢體衝突、口出恐嚇用語,遭提告【傷害、恐嚇危安、強制】罪,經真亮法律事務所辯護,全獲【不起訴】處分確定!
-
商品土地所有權人訴請拆屋還地,訴訟期間被告竟然另行起訴胡扯為屋內物品所有權人,因無理遭法院駁回